Защитили Доверителя в Арбитражном суде от претензий заказчика на сумму более 9 млн. рублей Между Комбинатом (Заказчик) и нашим Доверителем (Исполнитель) был заключен договор подряда на разработку нового проекта реконструкции и строительства объекта. Основной объем работ был выполнен и передан Заказчику. Тем не менее, Исполнитель не уделил должного внимания оформлению документов сдачи-приёмки этапов работ, ввиду чего отсутствовали акты по некоторым этапам.У Заказчика поменялось начальство, и новый руководитель решил не оплачивать выполненные работы, а также вернуть уже перечисленные деньги. Он обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском о взыскании 6 млн. рублей ранее оплаченного аванса, 3,1 млн. рублей неустойки за расторжение договора и 250 тыс. рублей за нарушение сроков выполнения работ.Юристы КГ ЭТАЛОН, представляющим интересы Исполнителя в суде, отстояли интересы Доверителя. В суде были доказаны факты задержки передачи технического задания Заказчиком и выполнения работ на сумму, превышающую перечисленный аванс.Суд, руководствуясь ст. 405 ГК РФ, которой установлено, что должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора, отказал оппоненту нашего клиента в удовлетворении заявленного иска.
